«Администрация «Обь Иртышводпуть» требует от организации около 3,5 миллионов рублей.

Арбитражный суд рассмотрел дело о выплате неустойки по договорам.

Предмет спора — взыскание 3 494 034 рублей.

АО «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство» зарегистрировано в Петербурге и занимается инженерными изысканиями в строительной сфере, т. е. комплексным изучением природных условий района, площадок, участков, трасс проектируемого строительства, местных строительных материалов и источников водоснабжения. Генеральным директором выступает Юрий Коряков.

Первое заседание суда состоялось 21 января 2019 года.

25 сентября 2017 года между ФБУ «Администрация «Обь Иртышводпуть», которое выступает заказчиком, и АО «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство» — генеральным проектировщиком — был заключен договор на «Модернизацию береговых производственных объектов и сооружений» в Салехарде. Исполнитель обязался выполнить корректировку проектной документации, а также с уполномоченными государственными органами и организациями получить положительное заключение органов государственной экспертизы и своевременно передать результат работ заказчику. 

Генпроектировщик не реализовал в указанные сроки заказ, в связи с чем истец, «Администрация «Обь Иртышводпуть», начислил неустойку в размере 3 494 034 рублей.

Суд постановил взыскать с ответчика 1 164 678 рублей 9 копеек, руководствуясь принципом соразмерности начисления последствиям нарушения обязательства, а также 40 470 рублей расходов по оплате государственной пошлины.

Юлия Герус